为统一裁判尺度，指导川渝地区正确审理建设工程项目施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理建设工程项目施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》等法律、行政法规及司法解释规定，结合川渝两地审判实践，制定本解答。

  答：审查建设工程是否属于必须招标的工程建设项目范围，应该依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家发展和改革委员会《必须招标的工程建设项目规定》（2018年第16号令）、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）等相关规定确定。

  订立合同时属于必须招标的工程建设项目，但在起诉前属于非必须招标工程建设项目，可以认定建设工程属于非必须招标工程项目。

  答：装饰装修工程可大致分为工业装饰装修工程和家庭居室装饰装修工程。工业装饰装修工程的承包人应当具备相应的施工资质，不具备相应的施工资质或者超越资质等级所签订的装饰装修合同应当认定为无效。家庭居室装饰装修工程的承包人不具备相应的施工资质的，不影响装饰装修合同的效力，但装修活动涉及变动建筑主体和承重结构，或者法律、法规要求承包人应具备相应施工资质的除外。

  通常情形下，家庭居室装饰装修工程的装修对象应为住宅用房，商服用房、办公用房等非住宅用房的装修不属于家庭居室装饰装修工程。家庭居室装饰装修工程主体应为业主或者住宅使用人，建筑设计企业为进行成品房销售而实施的批量住宅装修一般不属于家庭居室装饰装修工程。

  三、农民自建建筑物施工合同的承包人不具备相应的施工资质是不是会影响合同效力？

  答：农民自建两层（含两层）以下的住宅，属于《中华人民共和国建筑法》第八十三条规定的“农民自建低层住宅”，承包人不具备相应的施工资质的，不影响施工合同的效力。

  农民自建三层（含三层）以上的住宅或者自建非住宅建筑的，承包人应当具备相应的施工资质，不具备相应的施工资质或者超越资质等级所签订的施工合同应当认定无效。

  四、承包人请求发包人支付工程价款，发包人主张建设工程质量不符合合同约定或者法律规定的，如何处理？

  答：承包人请求发包人支付工程价款，发包人以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由主张权利的，应当区分情形分别予以处理：

  建设工程完工验收后，发包人以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由主张权利的，人民法院应当告知其按照建设工程有关质量缺陷责任、保修责任的规定进行处理。

  建设工程虽未竣工验收但发包人擅自使用后，发包人以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由拒付工程价款或主张质量缺陷责任的，人民法院不予支持，但发包人有证据证明地基基础工程和整体的结构工程存在重大质量上的问题的除外。

  建设工程完工后尚未进行竣工验收且发包人未擅自使用的，承包人请求发包人支付工程价款，应该依据发包人抗辩的详细的细节内容分别作出处理：

  （一）以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由拒绝支付工程款，发包人举证证明因承包人问题造成工程尚未进行竣工验收或申请司法鉴别判定确认建设工程质量不合格的，人民法院予以支持；

  （二）发包人根据《最高人民法院关于审理建设工程项目施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十二条之规定主张减少支付工程价款的，发包人能够举证证明应当减少的工程价款数额或者合理修复费用的，人民法院可以从工程价款中予以扣除；

  （三）发包人根据《最高人民法院关于审理建设工程项目施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十六条之规定主张承包人承担违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失的，人民法院可告知发包人提起反诉。

  答：建设工程项目施工合同未约定工程建设价格以审计单位的审计意见或者财政评审机构作出的评审结论为准，当事人请求以审计单位作出的审计意见、财政评审机构作出的评审结论作为确定工程建设价格依据的，人民法院不予支持。

  建设工程项目施工合同约定工程建设价格以审计意见为准，但审计单位未能出具审计意见的，人民法院应当对审计单位未能出具审计意见的原因进行审核检查，区分不一样的情形分别作出处理：

  （一）因承包人问题造成未能及时进行审计的，如承包人未按照约定报送审计所需的竣工结算资料等，承包人请求以申请司法鉴别判定的方式确定工程建设价格的，人民法院不予支持；

  （二）因发包人问题造成未能及时进行审计的，如发包人收到承包人报送的竣工结算资料后未及时提交审计或者未提交完整的审计资料等，可视为发包人不正当地阻止条件成就，承包人请求以申请司法鉴别判定的方式确定工程建设价格的，人民法院予以支持；

  （三）因审计单位原因未及时出具审计意见的，人民法院可以函告审计单位在合理期间内出具审计意见。审计单位未在合理期间内出具审计意见又未能作出合理说明的，承包人请求以申请司法鉴别判定的方式确定工程建设价格的，人民法院予以支持。

  答：转包人、违法分包人、出借资质的建筑施工公司已经收取了管理费，实际施工人以建设工程项目施工合同无效为由请求返还的，人民法院不予支持。

  未实际参与施工、组织管理协调的转包人、违法分包人、出借资质的建筑施工公司请求实际施工人按照无效建设工程项目施工合同约定支付管理费，人民法院不予支持。

  实际施工人请求转包人、违法分包人、出借资质的建筑施工公司支付的工程款中包含管理费的，对于管理费部分不予支持。

  七、建设工程项目施工合同约定工程建设价格以第三方的咨询意见为准，一方当事人单方委托第三方出具的咨询意见能否作为确定工程建设价格的依据？

  答：建设工程项目施工合同约定工程建设价格以第三方的咨询意见为准，但未约定具体单位的，双方当事人共同委托第三方对结算资料做审核，并明确说受咨询意见约束的，可依据咨询意见确定工程造价。

  一方当事人单方委托第三方对预结算书等结算资料做审核所出具的咨询意见原则上不能作为确定工程建设价格的依据，但双方当事人通过委托合同或者其他方式明确说接受咨询意见约束等情况除外。

  答：建筑施工公司将其自身承包的工程交由与其建立了劳动关系的企业职工或者下属分支机构经营管理，利用建筑施工公司特定的生产资料完成工程项目施工，对相关经营管理权以及利润分配、风险承担等事项达成合意的，属于内部承包。当事人以《最高人民法院关于审理建设工程项目施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条第一、二项规定主张合同无效的，人民法院不予支持。

  （一）内部承包人为建筑施工公司下属分支机构，其与建筑施工公司之间是不是存在管理与被管理的隶属关系；

  （二）内部承包人为个人的，如本企业职工或在册项目经理等，其与建筑施工企业之间是不是真的存在劳动关系；

  （三）内部承包人是否在建筑施工公司的管理和监督下进行项目施工，使用建筑施工公司的建筑资质、商标及企业名称等是否属于职务行为；

  （四）施工现场的项目经理或其他现场管理人员是否接受建筑施工公司的任免、调动和聘用；

  （五）承包人组织项目施工所需的资金、技术、设备和人力等方面是否由建筑施工公司予以支持；

  答：实际施工人是指依照法律规定被认定无效的施工合同中，实际完成工程建设的主体。实际施工人身份的界定，应当结合最终实际投入资金、材料，组织工程施工等因素综合予以认定。仅从事建筑业劳务作业的农民工、劳务班组不属于实际施工人范畴，其依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条的规定向发包人、转包人、违法分包人主张权利的，人民法院不予支持。

  十、实际施工人起诉转包人、违法分包人和发包人主张权利，将转包人、违法分包人和发包人作为共同被告，如何处理？

  答：实际施工人向其合同相对方转包人或者违法分包人主张合同权利，同时请求发包人在欠付工程款范围内承担责任，人民法院应当依法受理。但多层转包和多次分包关系中的实际施工人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条的规定向发包人主张权利的，不予支持。

  答：中标通知书发出后，中标人拒绝签约，其主张退还投标保证金的，人民法院不予支持。招标人无正当理由拒绝签约时构成违约，没有约定招标人违约责任时，中标人请求招标人返还投标保证金并参照投标保证金数额赔偿损失的，人民法院予以支持。

  中标通知书发出后，一方无正当理由不与对方订立合同，或者在签订合同时提出背离招投标文件实质性内容的附加条件，视为拒绝签约。

  十二、非必须招标工程项目进行了招标程序，但在招标开始前，双方进行了实质性谈判并订立合同的效力如何认定？

  答：在非必须招标项目中，当事人选择通过招标投标程序订立建设工程施工合同，应当受《中华人民共和国招标投标法》的约束和调整，中标前进行实质性谈判并签订合同，属于“先定后招”实质性谈判的行为，违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十三条的强制性规定，应属无效。

  十三、建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，因设计变更导致工程量或者质量标准发生变化，当事人请求对工程价款进行调整如何处理？

  答：当事人约定按照固定价结算工程价款，在合同约定的风险范围和风险费用内，按照合同约定执行，一方当事人请求对工程造价进行鉴定并依据鉴定结论结算的，人民法院不予支持。

  因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人请求对工程价款予以调整的，如果合同对工程价款调整的计算方法有约定的，依照其约定；没有约定或者约定不明的，由当事人协商解决，不能协商一致的，可以参照合同约定标准对变更部分予以结算，无法参照合同约定结算可以参照工程所在地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算；涉及新材料、新工艺等在建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准中没有规定的项目，可根据市场行情据实结算。

  十四、建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，在履行过程中主要建筑材料价格发生重大变化，当事人请求对工程价款进行调整如何处理？

  答：固定价施工合同履行过程中，钢材、水泥等对工程造价影响较大的主要建筑材料价格发生重大变化，超出了正常市场风险范围，合同对建材价格变动风险调整计算方法有约定的，依照其约定调整；没有约定或约定不明，当事人请求调整工程价款的，参照《中华人民共和国民法典》第五百三十三条的规定处理。

  因承包人原因致使工期或建筑材料供应时间延误导致的建材价格变化风险由承包人承担，承包人要求调整工程价款的，人民法院不予支持。

  固定价合同中约定承包人承担无限风险、所有风险或者类似未明确风险内容和风险范围的条款，对双方没有约束力。

  十五、约定工程价款实行固定总价结算的施工合同，在未完成施工即终止履行，如何结算？

  答：建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算，在未全部完成施工即终止履行，已施工部分工程质量合格，承包人要求发包人支付工程价款的，可以采用“价款比例法”的方式，由鉴定机构根据工程所在地的建设工程定额及相关配套文件确定已完工程占整个工程的比例，再用合同约定的固定总价乘以该比例确定发包人应付的工程价款（即：已完工部分工程价款=固定总价×

  答：建设工程施工合同的承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起计算，当事人对付款时间没有约定或者约定不明，承包人请求依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十七条规定确定应付工程款时间，人民法院予以支持。

  答：建设工程价款优先受偿权属于法定优先权，行使主体应限定为与发包人形成建设工程施工合同关系的承包人，建设工程价款债权转让后，受让人主张对建设工程享有优先受偿权的，人民法院不予支持。

  为贯彻落实党中央国务院《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，为成渝地区双城经济圈建设提供有力司法保障，重庆、四川两家高院针对建设工程施工合同纠纷案件的法律适用问题深入调研、充分论证，共同出台了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》（以下简称《解答》），并于今日举办云签约仪式正式向社会发布。

  四川高院党组成员、副院长刘楠，重庆高院副院长李生龙共同签署《重庆市高级人民法院 四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答》。四川高院民一庭庭长周静、副庭长刘维秋，重庆高院立案二庭副庭长刘晓龙参加云签约仪式。

  李生龙在致辞时指出，《解答》的出台是两家高院共同为成渝地区双城经济圈建设提供司法服务的重要举措，四川高院和重庆高院联合出台《解答》，对两地建设工程领域司法实践中普遍性法律适用问题进行了规范和统一，审理好建设工程施工合同纠纷案件，维护建筑市场秩序，保障人民群众合法权益，服务保障成渝地区双城经济圈建设，是川渝两地法院责无旁贷的政治责任。党中央将成渝地区双城经济圈建设纳入国家战略以来，四川省和重庆市建立了党政联席会议制度，各方面各领域的务实合作不断深化，川渝两地三级法院的司法协作也在不断加强，本次《解答》的出台是川渝两地法院司法协作的又一重要成果。由两家高院针对某个领域的专业法律适用问题联合出台司法文件，在全国尚属首例，充分展示了川渝两地法院的司法智慧和责任担当，也为今后两地法院进一步深化司法协作提供了样本。

  李生龙表示，本次《解答》的出台可以说恰逢其时，意义重大，《解答》的出台有利于两地法院在审理建设工程施工合同纠纷案件中统一裁判标准，希望川渝两地法院在本次《解答》出台的基础上，继续加强对建设工程施工合同纠纷的专门调研，建立问题发现、协同研判、意见反馈等工作机制，通过两地法院常态化交流，不断提升川渝两地法院在建设工程领域的司法能力和水平。

  刘楠在致辞时指出，推动建工领域法律适用能力一体化提升，是服务双城经济圈建设的迫切需要。两地高院共同制定《解答》，推动法律适用能力一体化提升，是落实中央政策的务实举措，是助推民商事审判职能充分发挥的具体对策，是司法服务大局的重要切入点和着力点。成渝两地历史同脉、文化同源、地理同域，具有良好的共商共建共治基础和条件，由两地高院共同制定《解答》，能够有力回应社会各界对建工疑难问题司法规则的强烈需求，助力形成市场化法治化国际化的高标准建设工程市场体系，为打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源营造良好法治环境。

  同时，两地高院共同制定《解答》有助于消弭系列重律适用的难题和分歧，指导两地法院正确、统一审理建设工程施工合同纠纷案件，以有效稳定市场预期，切实维护双城经济圈建设中施工公司的合法权益。《解答》解决了系列社会关注度高的重律适用问题，消除了部分长期困扰司法职业共同体的认识分歧，本次发布的《解答》由17个问题组成，涉及众多司法实践中高频易发但法律适用混乱的难点难题。在《解答》的酝酿过程中，多个问题形成了两种甚至三种观点，经过反复研讨和多次论证才找到“最大公约数”，形成于法有据、于理相合、于情相融的裁判规则指引。

  刘楠表示，下一步，四川高院将继续坚持“川渝一盘棋”思维，牢固树立一体化发展理念，携手重庆高院将两地法院的司法协作工作推向更高水平。一是全面落实中央、最高人民法院的决策部署，把服务保障成渝地区双城经济圈建设工作与中心工作、业务工作紧密衔接，推动服务保障成渝地区双城经济圈建设融入法院工作各个环节，因时因地制宜，开展多层次、多领域、多形式的司法合作。二是以川渝建工解答的会签为起点，将法律适用标准一体化建设推向就业创业、文旅产业、房地产交易、高端要素聚集、产业结构调整升级等重点领域和关键环节，逐步形成覆盖全域的司法服务保障机制。三是持续强化两地法院沟通联络、会商协调等工作，完善问题的发现和反馈机制，共同研究解决区域司法协作中的重要事项，实现资源共用、信息互通、经验互享。

  原标题：《重庆市高级人民法院 四川省高级人民法院关于审理建设工程项目施工合同纠纷案件若干问题的解答》

  本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问。